让写作成为一种习惯,小花文档网欢迎您!
当前位置:首页 > 综合范文 > 其他范文

2023年工程居间承诺书 工程项目合作居间承诺书(六篇)

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?这里我整理了一些优秀范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。

工程居间承诺书 工程项目合作居间承诺书篇一

不可撤销居间费支付承诺书甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》中“行纪合同”和“居间合同”第二十三章第422条、第426条相关法律规定及有偿服务的原则:一、委托事务及具体要求:乙方受甲方委托、联系、洽谈并协助签订内蒙古赤峰稀土工程合同。二、工程期限:从三、居间费支付方式:合同成立后,工程款进入甲方账户,甲方以签订实际工程总造价的 %支付乙方,如工程发包方含税,乙方自行纳税,如工程发包方已完

****年**月**日至

****年**月**日。税,乙方就不缴税。居间费按施工进度比例拨付。四、如甲方不按以上承诺支付乙方居间费,乙方可持本承诺书向建设单位收取居间费用,如甲方不履行本承诺协议,可由乙方指定司法部门仲裁,申请法院执行。五、本承诺不因甲方法定代表人(委托人)变更或单位名称变更或合同转让,本承诺依然有效。六、本承诺一式两份,甲、乙双方各执一份,机械设备进场生效。甲方(盖章):乙方(签章):法人或委托代理人(签字):身份证号:身份证号:电话:电话:签署地点:

年月日

范文2

承诺书

(支付个人居间费的法律凭证居间人我(:)因

项目,现委

签订)托你方落实并促成我与协议。根据《中华人民共和国合同法》第426条之有关规定,对居间劳务人员和顾问咨询人员本着有偿服务的原则,我自愿按以下方式向居间人支付居间费:一、支付金额:

。二、支付方式:

。三、本《承诺书》不可撤销、不更改、不受时间限制而失效,不受承诺人签定协议中缔约双方的违约纠纷影响,承诺人对该居间费负有全部的法律责任,居间方不承担任何与协议相关的连带责任,承诺人负有对此《承诺书》保密的义务。四、此《承诺书》具有劳务合同、居间协议的同等法律效力,为此我如不履行本承诺,居间当事人可向我的协议甲方提出从工程进度款项中扣付居间费给居间人,对此我无异议;或向有管辖权的人民法院提出强制执行等措施,我无条件放弃一切抗辩和反驳的权利。五、本《承诺书》仅此一份由居间人保存,本《承诺书》或居间人的身份证均可作为向承诺人领取居间费的凭证。六、本《承诺书》在承诺人签订由居间人促成的协议后生效,居间费结清后失效。委托方(承诺人):身份证号:联系电话:

被承诺人(居间人):身份证号:联系电话:

月日

范文3

工程居间费支付承诺书依照《中华人民共和国经济合同法》二十三章第四百二十四条、第四百二十六条之规定,对居间和顾问咨询人员本着有偿服务的原则,经当事人双方协商一致,订立如下条款,并由承诺人履行承诺。业主或总承包方:承诺人或单位:工程名称:

贵州省中卫导航盘县(平关、滑石、断江)三个机站

身份证号码:身份证号码:居间人:(1)姓名:

(2)姓名:一、承诺人或承诺单位与业主方或总承包方正式签订工程施工合同后,按本工程量的总造价(承诺人或承诺人单位在本工程项目中做的所有项目都必须包含在内,具体以实际工程量结算为准)支付

%给居间人作为酬金。二、居间人酬金付款方式,具体支付时间:知给承诺人之后,承诺人支付的的%,余额按进度款支付%,支付完为止。

签定合同后同时开写进场通

万元现金,工程预付款到账时支付预付款

%给居间人,直到工程实际总额三、居间人促成承诺人单位与业主方或总承包方合同成立的承诺人,应当按照约定支付酬金,承诺人或承诺人单位提供给业主方的结款银行账户,其中办理的银行到账提醒业务,必须由居间人提供手机号码(以便资金对双方透明)四、如承诺人或承诺人单位不按本订立约定的条款和时间支付酬金给居间人时,居间人可阻止承诺人或承诺人单位正常施工,因承诺人或承诺人单位违约给居间人造成的一切损失由承诺人或承诺人单位全部承担赔偿。

居间人可凭此承

。诺书向居间人户口所在地人民法院或承诺人及单位所在地人民法院提取诉讼,仲裁或申请支付令,并承担工程总价款每天千分之一的违约金,承诺人或承诺人单位放弃一切抗辩权力。居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包工程款中扣给居间人。五、本居间酬金税金由承诺人或承诺人单位强缴纳,居间人无须向承诺人单位出具相关票据,对居间方有无备经营内容无提出具体要求和异议。六、(1)该承诺人或承诺人单位委托以上居间人联系取得本工程项目。(2)居间酬金以现金支付或以转账方式转入居间人指定的个人账户。(3)本承诺书受益人所获得的居间费,在任何情况下不得收回。七、居间人有责任保证承诺人与业主的关系和义务,以及资金安全性,居间人保证本项目工程在合同生效四十五天内前开工,若到时不能开工,居间人退回人民币壹拾万元给承诺人。承诺人单位:(签章)承诺人:(签章)身份证号:联系电话:签订地点:

年月日

工程居间承诺书 工程项目合作居间承诺书篇二

篇一:工程业务承诺书范文

工程业务、酬金支付承诺书范文

致: 四位先生(以下简称贵方)

公司(承建单位)委托贵方为我公司联系承接工程施工业务,依据《中华人民共和国合同法》第二十三章关于居间、业务酬金支付之规定,我公司《承建单位》全体股东以全部法律责任和经济责任,并以法律代表人,个人承担连带的担保责任。签署此份承诺书,同意依法向贵方支付业务居间,业务酬金并遵守以下承诺条款执行:

一、劳务酬金的支付

二、劳务酬金支付约定

1、第一次支付时间为:本施工项目在承建单位进场后办理建筑

施工许可证之日第二个工作日内支付贵方人民币拾万元整(税后)。

2、第二次支付时间为:本施工项施工至三层框架封顶(加空层

除外)第一批进度款支付时,第二个工作日内支付贵方人民币贰拾万元整(税后)。

3、第三次支付时间为:本施工项目施工至六层框架封顶(加空

层除外)第二批进度款支付时,第二个工作日内支付贵方人民币壹拾伍万给贵方(税后)

4、第四次支付时间为:本施工项施工至整体封顶后,第二个工1 作日内一次付清贵方。

三、贵方无需向我单位及个人开具任何收款凭证。

四、违约责任

我单位遵照上述支付条款约定按时支付各款项,如有延误,每延误一天按应支付款额万分之六(每天计算)支付贵方滞纳金;贵方也可以通过仲裁机关或法律程序解决。

五、其它约定事项

1、本承诺书所承诺之条款不可受更,不可撒销,无条件保证兑

现索即付之凭证,不受我单位名称、法人变更,企业改制或重组等因素的影响,直到款项付清后终止。

2、本协议郑巨豪等四位先生应履行的义务,①负责完成业主方与施工方的施工合同签订 (天内)。②协调完善业主方与施工方的施工合同中的相关内容(主体封顶)。③保证该项目的真实性。

3、若本人承接该项目施工,本承诺书生效,否则与本人无关,本协议书自动失效。

4、本承诺书一式三份,自承诺单位负责人(代表人)签字后即生效。

承建单位(盖章):(待办)

施工单位负责人(代表)签字:

身份证号码:

承诺日期:二0一一年 月 日

2 篇二:居间承诺书(1)不可撤销的授权合作利润兑现承诺书

(云贵川线项目)(2015)字 第 号

至:受益人刘占兴、宫世航、佟琳、付井友、孙发龙

(以下简称贵受益人)

贵受益人作为中间服务方协助我方(包括:我方关联公司及关联人)承包中石化天然气管道云贵川线项目经研究决定,我方作为有关服务费实际支付人及我本人现以全部法律责任、经济责任以及连带担保责任签署此份不可撤销的项目服务佣金兑现承诺书:

一、授权合作利润计算及支付方式

就贵受益人为我方介绍引进的上述工程项目,我方同意在与业主方或其关联公司、关联单位签署正式工程建设项目承包(或施工)合同后采用以下方式计取对贵受益人的服务佣金(以下简称居间或服务费或佣金)并如数无偿兑现支付给贵受益人及/或贵受益人指定的个人或机构(以下简称分受益人):

我方承诺给予的贵受益人应得的合作利润为:贰仟万元整(税后价)支付给受益人。具体支付金额和时间为:

我方在与业主方签署正式工程建设项目承包(或施工)合同后,第一次预付款到账一次性支付款项.二、利润分流

1、每笔服务佣金所产生的费用与贵受益人及/或分受益人无关且不需办理任何收款凭证。税金完全由我方依法缴纳和全责承担税金的法律经济责任,贵受益人对该等每笔资金拥有永久性支配权和使用权。否则我方及本人承担一切法律责任。

2、就本承诺书项下的支付义务,我方若恶意逃避或故意拖延支付或不按照此承诺书支付,我方及本人愿意承担全部法律及经济责任并放弃一切抗辩权,并愿意承担任何形式的惩罚,包括但不限于:贵受益人可以凭此承诺书依法冻结我方及关联企业及/或本人的银行帐户及/或查封有关财产;本承诺书自动转为我方欠贵受益人服务费的合法欠条;按服务费总额的两倍支付罚金;不必经任何诉讼判决,同意贵受益人各自或共同凭此承诺书向贵受益人所在地法院或其他有管辖权的法院申请强制执行,我方及本人就此自愿放弃任何异议及/或抗辩;承担因此所引起的相关费用,包括但不限于:律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、公证费、违约金、罚金、差旅费等,同时每延迟一天愿意按融资服务佣金金额的千分之五支付滞纳金,直到付清为止。我方及本人对此无任何异议,并自动放弃一切抗辩权。

3、我方承诺遵守诚信、保密、不竞争和不绕过原则,遵守icc500/600条款中不可逾越、不可泄漏的条款规定,不绕过贵受益人与所推荐的项目方私下进行交易。无论我方及/或本人及/或股东及/或参股或控股公司与项目方及/或其关联单位发生任何纠纷及/或最终不能够从项目方获得项目施工权及/或任何一方违约都与贵受益人无关;本次业务如有经济和法律责任都由我方承担,不牵涉到贵受益人,贵受益人不承担任何退赔责任,同时保证采取一切措施免除贵受益人任何责任。否则我方承担一切后果。

4、本项目由受益人联系,由刘占兴洽谈,最后不论是总包、联营、分包、挂靠的形式,都认同是本公司的合约,并承担相应的责任。

5、我方及我本人保证出具的此支付承诺书真实、合法、有效、无任何欺诈行为。

八、本承诺书共三份,我方执一份、贵受益人执二份。若有不一致处则以贵受益人所持文本内容为准。本承诺书经双方确认无误,经我方代表签字盖章后即生效,若此次业务已进入实际操作程序,全部服务佣金支付完毕后,此承诺书自动失效。

1 / 2

6、本承诺书不可撤销、不可更改、无条件保证兑现,为见索即付凭证,并自动构成我方向贵受益人及/或分受益人支付服务佣金的支付指令及凭证,且与我方其他相关承诺、授权委托书及/或指令不相抵触,独立执行,是我方所有成员一致的真实意思表达,本承诺书的电子扫描件与原件具有同等法律效力。

崔志良 建设银行 ***7943 叁佰万元

8、授权贵受益人可单方各自及/或共同到就近公证机关对本承诺书进行公证,我司承诺就全部及/或部分支付义务自愿接受强制执行并自愿放弃一切抗辩权。

9、受益人的责任和义务:该项目所有前期工作由以上所有受益人负责,包括工作联系、完善相关资料手续等,直到正式进入合同谈判并签署止。

备注;

特此承诺!

承诺人即服务费支付委托人:

承诺人身份证号码:日期:二零一五年 月 日

公证机关:(签字/盖章)

承诺人:(签名)

日期:二零一五年 月 日

附件:

承诺人身份证复印件

2 / 2 篇三:居间费承诺书

居 间 费 承 诺 书

一、我公司经董事长研究决定,特全权授权委托

等先生、等女士为我公司联系业务,我公司特承诺:同意按工程总造价(税后)支付被承诺人车旅费、住宿费、生活费、通讯费、奖金等居间费报酬。

二、发包单位:

三、工程地址:

四、工程项目:

五、工程数量:

六、工程造价:

七、工程定额:

八、拨款方式:(1)人员入场拨 %,(2)设备入场拨 %(3)每月工程进度拨 %

九、居间费支付方式:我公司同意为 次付清。

(1)甲方收到第一次拨款,付 %,现金 元

(2)甲方收到第二次拨款,付 %,现金 元

(3)甲方收到第三次拨款,付 %,现金 元

十、该居间费承诺书,经我公司签字盖章即法律生效,不得以任何借口拒付。否则,由我公司承担由此引起的经济和法律责任。违约金按承诺书居间费的双倍赔偿。

一、委托方在施工期间发生的一切债权债务,及人身伤亡事故等各项违约责任,均由我方负责,被委托方不承担任何责任。

二、为了表明我公司承诺的效力,本承诺书签发后,愿向被委托书交信誉金 元以示诚意。十

三、本承诺书一式两份,承诺人和被承诺人各执一份。

委托单位名称: 法定代表人姓名: 身份证号: 电话: 法人授权代表: 身份证号: 电话:

单位盖公章: 法人签名: 法人授权人签名:

承诺时间:2010年 月 日

篇四:居间承诺书

委托融资贷款居间承诺书

致: 先生

公司经由 先生居间工作,获得了符合我本公司所需要条件的资金。现经公司董事会研究决定,给予以下承诺:

1、我公司委托 作为本公司在北京地区的融资代理人,其融资代理行为由本公司承担。

2、我方所获得投入的人民币资金是真实、合法、可移动,符合我所需要的相关条件的;

3、我方同意该笔资金用于 项目或领域行业,并同意建立共管账户对款项进行调配、审核工作

4、同意在首款到帐后,第一时间向您(一次性)支付居间费为此次融资款项总额的1%(净额*)作为中介人居间应得佣金;

* 净额为完税后款额 即1%为税后额 附:承诺人有关证明文件(复印件)

法定代表人(签字盖章)):

身份证号码:

2012年 月 日

篇五:工 程 居 间 合 同

工 程 居 间 合 同

《承 诺 书》

甲方(承诺单位及法人)乙方(中介方等人)

根据《中华人民共和国合同法》第23章的424条之规定和国务院1998第19号文件、国家工商总局1995第36号等的文件精神,凡属工程项目对中介方的劳务费和误工工资,有收取佣金之规定。在本项目中秉着平等互利、自愿的原则,现甲方特委托乙方为甲方与业主联系的唐湘大酒店改扩建装饰工程总造价为4000万元左右,必先签此承诺为依据,只要本项目成功了,甲方同意按本项目合同的总造价支付 %给乙方等人,此款是甲方付给乙方的中介劳务费、前期费用、误工工资等损失的补偿和奖励。乙方承担税金,甲方愿意承担全部法律责任,以及其它任何形式的惩罚。乙方可以凭借此承诺书向项目所有地的法院提请诉讼判决,甲方及单位自动放弃一切抗辩权利。

一、工程名称:唐湘大酒店主楼改造装饰工程

二、工程地点:长沙市万家丽中路三段157号

三、本工程项目总造价 万元,按工程总造价 %支付给乙方为中介劳务费,合计 万元人民币。以实际结算工程量为依据。

四、经双方协商,自项目签订合同,人员进场后支付乙方6万,业主方支付甲方预付款,付乙方前期开支费 万元,余款按业主方每月支付甲方工程款的比例支付给乙方,以竣工验收按实际工程量结算全部付清,乙方的中介费、劳务费不属质保金和经济效益的好坏的限制。

五、发包方和甲方两方是自愿成交签订的正式合同合同签订日起,居间方算完成了居间义务,望业主和甲方双方在合同有效期间应尽所责,依法执行合同,在合同有效期间、居间方(乙方)概不承担甲方与业主的任何技术、矛盾、安全、经济等其他任何纠纷,乙方必须协助甲方资金到位。

七、本居间劳务合同,双方签字盖章押手印后产生法律效力,是不可撤销和更改的,是无条件保证兑现的见索即付凭证,不为企业改制更名或更换法人而受影响,是同该项目有同等寿命,与本项目甲方与业主方的正签合同一样具有同等法律效力,直到上述款项支付完毕后,本承诺才自动失效。

工程居间承诺书 工程项目合作居间承诺书篇三

篇1:居间承诺书

委托融资贷款居间承诺书

致: 先生

公司经由 先生居间工作,获得了符合我本公司所需要条件的资金。现经公司董事会研究决定,给予以下承诺:

1、我公司委托 作为本公司在北京地区的融资代理人,其融资代理行为由本公司承担。2、我方所获得投入的人民币资金是真实、合法、可移动,符合我所需要的相关条件的;

3、我方同意该笔资金用于 项目或领域行业,并同意建立共管账户对款项进行调配、审核工作; 4、同意在首款到帐后,第一时间向您(一次性)支付居间费为此次融资款项总额的1%(净额*)作为中介人居间应得佣金;

* 净额为完税后款额 即1%为税后额 附:承诺人有关证明文件(复印件)

(企业)全称(签字盖章):

法定代表人(签字盖章)):

身份证号码:

2012年 月 日

篇2:居间费支付承诺书

承 诺 书

(支付个人居间费的法律凭证)居间

我()因 项目,现委托你方落实并促成我签协议。根据《中华人民共和国合同法》第426条之有关规定,对居间劳务人员和顾问咨询人员本着有偿服务的原则,我自愿按以下方式向居间人支付居间费:

一、支付金额 。

二、支付方式: 。

三、本《承诺书》不可撤销、不更改、不受时间限制而失效,不受承诺人签定协议中缔约双方的违约纠纷影响,承诺人对该居间费负有全部的法律责任,居间方不承担任何与协议相关的连带责任,承诺人负有对此《承诺书》保密的义务。

四、此《承诺书》具有劳务合同、居间协议的同等法律效力,为此我如不履行本承诺,居间当事人可向我的协议甲方提出从工程进度款项中扣付居间费给居间人,对此我无异议;或向有管辖权的人民法院提出强制执行等措施,我无条件放弃一切抗辩和反驳的权利。

五、本《承诺书》仅此一份由居间人保存,本《承诺书》或居间人的身份证均可作为向承诺人领取居间费的凭证。

六、本《承诺书》在承诺人签订由居间人促成的协议后生效,居间费结清后失效。

委托方(承诺人): 被承诺人(居间人):

身份证号: 身份证号:

联系电话: 联系电话: 日 篇3:项目居间承诺书

承诺书

【承诺方】:深圳市xxxxx经纪有限公司(以下简称"甲方")

【受诺方】:赵x(身份证号xxx)(以下简称"乙方")

【事由】:签定房地产项目的《全程独家策划与营销代理协议》 鉴于乙方在四川省德阳市中江县的由四川xx置业有限责任公司开发的房地产项目xxx城或滨xx城(暂订名)能够协助甲方开展全程独家策划与营销代理销售业务,现甲方向乙方做出以下承诺:

一、经乙方的有效拓展,致使甲方成功签订位于四川省德阳市中江县xx镇xx南路115号、土地面积36654.87㎡、土地使用权证为"xx国用(200x城单)第4x号"的xxxx城(项目暂订名)房地产项目全程独家策划与营销代理协议,甲方将项目策划代理销售所得实际代理销售佣金及或有的溢价分成按比例向乙方支付,作为乙方的项目拓展回报。

二、项目拓展回报支付方式:

1、甲方与项目开发商签定全程独家策划与营销代理协议并且实施代理销售业务,甲方每月与项目开发商按协议约定结算并取得当月销售代理佣金后,甲方将当月佣金总额扣减 5.6%的营业税费后剩余部分的 5 %于三日内向乙方支付。

2、甲方若取得项目溢价分成,则甲方将所获得溢价分成总额扣减5.6%营业税费后剩余部分的 10 %于三日内向乙方支付。

3、乙方所得的上述款项(一项或两项)今后如产生个人所得税费,则由乙方自行负责全额缴纳。

三、本承诺书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。 特此承诺。

承诺方:深圳市xxxx经纪有限公司

日期:2008年3月3日

受诺方确认签收:

篇4:不可撤销居间承诺书

不可撤销居间承诺书

受益方 :张敏

董**郑重承诺如下:

一、根据《中华人民共和国经济共同法》及有关法律规定,对居间的顾问人员,本着有偿服务的原则,本人承诺:自从与**签订银行三方委贷项目合同当日,即按贷款金额的1%作为居间顾问劳动报酬金。该酬金是合理合法的,本人自愿支付。

二、本人支付给受益人的劳动报酬金是税前,本人不承担支付的劳动报酬金的纳税义务,本《不可撤销居间承诺书》受益人所获得的劳动报酬金为一切税前的合法报酬资金,拥有永久性支配和使用权。

三、支付方式以确定能签订银行三方委贷贷款合同为准,我公司一次性将税前劳动报酬金汇入受益人指定公司;逾期按每天5%支付滞纳金。

四、本人对居间费的在资金承担一切经济及法律责任,受益人不承担任何责任,并承诺在任何情况下不收回我公司《不可撤销居间承诺书》。

五、本人提供的身份证、银行对帐单等相关文件真实有效、可查询、可验证,是合法的资产所有者和项目经营者。若因虚假手续而造成的一切法律后果由本人全部承担,与受益人无关。

六、本人对本承诺书保密,不向任何第三方透露我承诺书的内容和信息。

七、本承诺书经过本人盖章、公证处公证后即生效,不可撤销、不可更改、此《不可撤销居间承诺书》可代替合同并具有居间合同的法律效力。

八、签订本项目合同文件后,如本人不履行本承诺,受益人可凭我公司《不可撤消居间承诺书》向本人追索,并可向任何地方的人民法院提起诉讼,本人无条件放弃一切抗辩和反诉权利。

九、如未签订三方委贷贷款合同文件,则本《不可撤消居间承诺书》自动失效。如受益方张敏将相关客户贷款材料通过其他途径送到其他资方处由其他人员再送至本人手里本《不可撤消居间承诺书》也将自动失效

十、本《不可撤消居间承诺书》一式三份,承诺方、受益人、公证处各持一份。 特此承诺!

承诺方(公章):董** 受益方(签字):

身份证号码:

公证处公证:

篇5:居间承诺书 2 不可撤销的财务顾问费支付承诺书

致: 等先生(以下简称贵方)

公司全体股东一致同意聘请贵方担任融资财务顾问,为我公司的项目发展引进资金。

根据《中华人民共和国经济合同法》第426条及有关法律规定,对顾问咨询人员,本着有偿服务的原则,我本人及我公司全体股东现在以全部的法律和经济责任签署此份《不可撤销的财务顾问费支付承诺书》,并郑重承诺如下: 在完成融资业务的同时(以最终实际进款数额为准),我公司不可撤销的、无条件的同意凭本支付承诺书,即刻向贵方支付与本业务相关的财务顾问费(商务策划、操作督导及金融顾问等费用)。本业务如分批完成,则上述费用分批支付,并实行同台交割。支付金额为融资业务总额五十亿元的百分之一(1%),凭本承诺书按照贵方指定的银行账号或卡号进行分流支付。贵方无需向我公司出具收条或发票。

融资业务费分别向下列账户支付

贵方所支付财务顾问费均为税后数额,凡涉及到的税额由我公司负责缴纳。若涉及税金的法律或经济责任,由我公司全责承担。

若我公司违背本承诺,愿接受下列处治:1、贵方可凭本承诺书依法冻结我公司的银行帐户;2、本承诺书自动转为我公司欠贵方财务顾问费的欠条;3、追回应兑现的财务顾问费并按该费用总额加收每日5‰滞纳金;4、按财务顾问费总额的两倍收取罚金;5、追索期间所产生的一切费用(包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由我公司承担。

公司对上述业务的其他支付承诺不影响本承诺书的效力。本承诺书作为不可撤销不可更改无条件保证兑现的见索即付凭证,并且上述业务一旦成立,本公司放弃对本承诺书所列内容之所有抗辩与申诉权利。本承诺书是我公司全体董事会成员一致的、真实的意思表示,我公司及全体股东以全部的法律责任和经济责任并以法定代表人个

人承担连带的担保责任签署本承诺书。

本承诺书不受企业改制、更名或更换法定代表人、股东变动而影响,具有恒定的法律效力。

本承诺书经我公司及法定代表人签章签字由受益人按约定自填即生效。本承诺书的电子扫描件传真件和本次融资所涉及的相关文件资料的复印件、传真件、电子件、扫描件等,与原件具有同等效力。在完成上述承诺事项后自动失效。

本承诺书一式一份(复印件承诺单位保存)由被承诺人保存。有效期自本公司签章之日起至同台成交并交割完毕时止。只此原件有效。

三、但愿有一天你会记起,我曾默默地,毫无希望地爱过你。我这扇门曾为你打开,只为你一人打开,现在,我要把它关上了。

四、你看我的时候我装做在看别处,你在看别处的时候我在看你。

五、陆上的人喜欢寻根究底,虚度很多的光阴。冬天担忧夏天的迟来,夏天担心冬天的将至。所以你们不停到处去追求一个遥不可及,四季如夏的地方,我并不羡慕。

六、没想到的是,一别竟是一辈子了。

七、朋友们都羡慕我,其实羡慕他们的人是我。爱你,很久了,等你,也很久了,现在,我要离开你了,比很久很久还要久......八、do something today that your future self will thank you for.从现在开始,做一些让未来的你感谢现在的自己的事。

九、有个懂你的人,是最大的幸福。这个人,不一定十全十美,但他能读懂你,能走进你的心灵深处,能看懂你心里的一切。最懂你的人,总是会一直的在你身边,默默守护你,不让你受一点点的委屈。真正爱你的人不会说许多爱你的话,却会做许多爱你的事。

十、很久很久,没有对方的消息,也不再想起这个人,也是不想再想起。

十一、我不怕我会忘记他,他在我心底开出了花。

十二、我还在原地等你,你却已经忘记曾来过这里。

十三、那都是很好很好的,我却偏偏不喜欢。

十四、向来缘浅,奈何情深?

十五、习惯难受,习惯思念,习惯等你,可是却一直没有习惯看不到你

十六、爱一个人最好的方式,是经营好自己,给对方一个优质的爱人。不是拼命对一个人好,那人就会拼命爱你。俗世的感情难免有现实的一面:你有价值,你的付出才有人重视。--苏芩

十七、雨水落下来是因为天空无法承受它的重量,眼泪掉下来是因为心再也无法承受那样的伤痛。

十八、所谓长大,就是把原本看重的东西看轻一点,原本看轻的东西看重一点。生活中只有一种英雄主义,那就是在认清生活真相之后,依然热爱生活。生活就像是跟老天对弈,对你而言,你走棋,那叫选择;老天走棋,那叫挑战。

十九、我只想问你,若我回头,你还在不在?

二十、有些事是有很多机会去做的,却一天一天推迟,想做的时候却发现没机会了。

二十一、在下一个路口,思念某一种温度。

二十二、it doesnt matter how slow you are, as long as youre determined to get there, youll get there.不管你有多慢,都不要紧,只要你有决心,你最终都会到达想去的地方。

二十三、当我们拥有一只鞋子的时候,我们才会明白失去的另一只鞋子的滋味,失去的东西总是最好的。

二十四、如果因为害怕分离而不敢在一起,那你吃饭的时候为什么不直接去吃屎。

二十五、花时间去解释 不如花时间去证明

二十六、睫毛下的伤城路过了谁的风景谁的心。

二十七、拥有的并不一定爱着。

二十八、于是。各有各的生活,各自爱着别的人。曾经相爱,现在已互不相干。

二十九、看着别人的故事,流着自己的眼泪。

三十、你唯一会认认真真读完一个人的日志和心情,想尽一切办法去了解的只有两个人。一个是你喜欢的人,另一个是你喜欢的人喜欢的人。

三十一、失去一段感情,你感觉心痛,当你心痛过后,那时你才会发现,你失去的只是你心中的依赖,当你学会孤独的坚强,一切又会再次美好起来。去珍惜那个读懂你的人,要好好去疼爱她。

工程居间承诺书 工程项目合作居间承诺书篇四

篇1:工程业务承诺书范文

工程业务、酬金支付承诺书范文

致: 四位先生(以下简称贵方)

公司(承建单位)委托贵方为我公司联系承接工程施工业务,依据《中华人民共和国合同法》第二十三章关于居间、业务酬金支付之规定,我公司《承建单位》全体股东以全部法律责任和经济责任,并以法律代表人,个人承担连带的担保责任。签署此份承诺书,同意依法向贵方支付业务居间,业务酬金并遵守以下承诺条款执行:

一、劳务酬金的支付

二、劳务酬金支付约定

1、第一次支付时间为:本施工项目在承建单位进场后办理建筑

施工许可证之日第二个工作日内支付贵方人民币拾万元整(税后)。

2、第二次支付时间为:本施工项施工至三层框架封顶(加空层

除外)第一批进度款支付时,第二个工作日内支付贵方人民币贰拾万元整(税后)。

3、第三次支付时间为:本施工项目施工至六层框架封顶(加空

层除外)第二批进度款支付时,第二个工作日内支付贵方人民币壹拾伍万给贵方(税后)

4、第四次支付时间为:本施工项施工至整体封顶后,第二个工1 作日内一次付清贵方。

三、贵方无需向我单位及个人开具任何收款凭证。

四、违约责任

我单位遵照上述支付条款约定按时支付各款项,如有延误,每延误一天按应支付款额万分之六(每天计算)支付贵方滞纳金;贵方也可以通过仲裁机关或法律程序解决。

五、其它约定事项 1、本承诺书所承诺之条款不可受更,不可撒销,无条件保证兑

现索即付之凭证,不受我单位名称、法人变更,企业改制或重组等因素的影响,直到款项付清后终止。2、本协议郑巨豪等四位先生应履行的义务,①负责完成业主方与施工方的施工合同签订(天内)。②协调完善业主方与施工方的施工合同中的相关内容(主体封顶)。③保证该项目的真实性。3、若本人承接该项目施工,本承诺书生效,否则与本人无关,本协议书自动失效。

4、本承诺书一式三份,自承诺单位负责人(代表人)签字后即生效。

承建单位(盖章):(待办)

施工单位负责人(代表)签字:

身份证号码:

承诺日期:二0一一年 月 日

2 篇2:居间承诺书(1)不可撤销的授权合作利润兑现承诺书

(云贵川线项目)(2015)字 第 号

至:受益人刘占兴、宫世航、佟琳、付井友、孙发龙

(以下简称贵受益人)

贵受益人作为中间服务方协助我方(包括:我方关联公司及关联人)承包中石化天然气管道云贵川线项目经研究决定,我方作为有关服务费实际支付人及我本人现以全部法律责任、经济责任以及连带担保责任签署此份不可撤销的项目服务佣金兑现承诺书:

一、授权合作利润计算及支付方式

就贵受益人为我方介绍引进的上述工程项目,我方同意在与业主方或其关联公司、关联单位签署正式工程建设项目承包(或施工)合同后采用以下方式计取对贵受益人的服务佣金(以下简称居间或服务费或佣金)并如数无偿兑现支付给贵受益人及/或贵受益人指定的个人或机构(以下简称分受益人):

我方承诺给予的贵受益人应得的合作利润为:贰仟万元整(税后价)支付给受益人。具体支付金额和时间为:

我方在与业主方签署正式工程建设项目承包(或施工)合同后,第一次预付款到账一次性支付款项.二、利润分流 1、每笔服务佣金所产生的费用与贵受益人及/或分受益人无关且不需办理任何收款凭证。税金完全由我方依法缴纳和全责承担税金的法律经济责任,贵受益人对该等每笔资金拥有永久性支配权和使用权。否则我方及本人承担一切法律责任。

2、就本承诺书项下的支付义务,我方若恶意逃避或故意拖延支付或不按照此承诺书支付,我方及本人愿意承担全部法律及经济责任并放弃一切抗辩权,并愿意承担任何形式的惩罚,包括但不限于:贵受益人可以凭此承诺书依法冻结我方及关联企业及/或本人的银行帐户及/或查封有关财产;本承诺书自动转为我方欠贵受益人服务费的合法欠条;按服务费总额的两倍支付罚金;不必经任何诉讼判决,同意贵受益人各自或共同凭此承诺书向贵受益人所在地法院或其他有管辖权的法院申请强制执行,我方及本人就此自愿放弃任何异议及/或抗辩;承担因此所引起的相关费用,包括但不限于:律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、公证费、违约金、罚金、差旅费等,同时每延迟一天愿意按融资服务佣金金额的千分之五支付滞纳金,直到付清为止。我方及本人对此无任何异议,并自动放弃一切抗辩权。

3、我方承诺遵守诚信、保密、不竞争和不绕过原则,遵守icc500/600条款中不可逾越、不可泄漏的条款规定,不绕过贵受益人与所推荐的项目方私下进行交易。无论我方及/或本人及/或股东及/或参股或控股公司与项目方及/或其关联单位发生任何纠纷及/或最终不能够从项目方获得项目施工权及/或任何一方违约都与贵受益人无关;本次业务如有经济和法律责任都由我方承担,不牵涉到贵受益人,贵受益人不承担任何退赔责任,同时保证采取一切措施免除贵受益人任何责任。否则我方承担一切后果。

4、本项目由受益人联系,由刘占兴洽谈,最后不论是总包、联营、分包、挂靠的形式,都认同是本公司的合约,并承担相应的责任。

5、我方及我本人保证出具的此支付承诺书真实、合法、有效、无任何欺诈行为。

八、本承诺书共三份,我方执一份、贵受益人执二份。若有不一致处则以贵受益人所持文本内容为准。本承诺书经双方确认无误,经我方代表签字盖章后即生效,若此次业务已进入实际操作程序,全部服务佣金支付完毕后,此承诺书自动失效。

1 / 2 6、本承诺书不可撤销、不可更改、无条件保证兑现,为见索即付凭证,并自动构成我方向贵受益人及/或分受益人支付服务佣金的支付指令及凭证,且与我方其他相关承诺、授权委托书及/或指令不相抵触,独立执行,是我方所有成员一致的真实意思表达,本承诺书的电子扫描件与原件具有同等法律效力。

崔志良 建设银行 ***7943 叁佰万元

8、授权贵受益人可单方各自及/或共同到就近公证机关对本承诺书进行公证,我司承诺就全部及/或部分支付义务自愿接受强制执行并自愿放弃一切抗辩权。

9、受益人的责任和义务:该项目所有前期工作由以上所有受益人负责,包括工作联系、完善相关资料手续等,直到正式进入合同谈判并签署止。

备注;

特此承诺!

承诺人即服务费支付委托人:

承诺人身份证号码:日期:二零一五年 月 日

公证机关:(签字/盖章)

承诺人:(签名)

日期:二零一五年 月 日

附件:

承诺人身份证复印件

2 / 2 篇3:居间费承诺书

居 间 费 承 诺 书

一、我公司经董事长研究决定,特全权授权委托

等先生、等女士为我公司联系业务,我公司特承诺:同意按工程总造价(税后)支付被承诺人车旅费、住宿费、生活费、通讯费、奖金等居间费报酬。

二、发包单位:

三、工程地址:

四、工程项目:

五、工程数量:

六、工程造价:

七、工程定额:

八、拨款方式:(1)人员入场拨 %,(2)设备入场拨 %(3)每月工程进度拨 % 九、居间费支付方式:我公司同意为 次付清。

(1)甲方收到第一次拨款,付 %,现金 元

(2)甲方收到第二次拨款,付 %,现金 元

(3)甲方收到第三次拨款,付 %,现金 元

十、该居间费承诺书,经我公司签字盖章即法律生效,不得以任何借口拒付。否则,由我公司承担由此引起的经济和法律责任。违约金按承诺书居间费的双倍赔偿。

十一、委托方在施工期间发生的一切债权债务,及人身伤亡事故等各项违约责任,均由我方负责,被委托方不承担任何责任。

十二、为了表明我公司承诺的效力,本承诺书签发后,愿向被委托书交信誉金 元以示诚意。十三、本承诺书一式两份,承诺人和被承诺人各执一份。

委托单位名称: 法定代表人姓名: 身份证号: 电话: 法人授权代表: 身份证号: 电话:

单位盖公章: 法人签名: 法人授权人签名:

承诺时间:2010年 月 日

篇4:居间承诺书

委托融资贷款居间承诺书

致: 先生

公司经由 先生居间工作,获得了符合我本公司所需要条件的资金。现经公司董事会研究决定,给予以下承诺:

1、我公司委托 作为本公司在北京地区的融资代理人,其融资代理行为由本公司承担。2、我方所获得投入的人民币资金是真实、合法、可移动,符合我所需要的相关条件的;

3、我方同意该笔资金用于 项目或领域行业,并同意建立共管账户对款项进行调配、审核工作; 4、同意在首款到帐后,第一时间向您(一次性)支付居间费为此次融资款项总额的1%(净额*)作为中介人居间应得佣金;

* 净额为完税后款额 即1%为税后额 附:承诺人有关证明文件(复印件)

法定代表人(签字盖章)):

身份证号码:

2012年 月 日

篇5:工 程 居 间 合 同

工 程 居 间 合 同

《承 诺 书》

甲方(承诺单位及法人)乙方(中介方等人)

根据《中华人民共和国合同法》第23章的424条之规定和国务院1998第19号文件、国家工商总局1995第36号等的文件精神,凡属工程项目对中介方的劳务费和误工工资,有收取佣金之规定。在本项目中秉着平等互利、自愿的原则,现甲方特委托乙方为甲方与业主联系的唐湘大酒店改扩建装饰工程总造价为4000万元左右,必先签此承诺为依据,只要本项目成功了,甲方同意按本项目合同的总造价支付 %给乙方等人,此款是甲方付给乙方的中介劳务费、前期费用、误工工资等损失的补偿和奖励。乙方承担税金,甲方愿意承担全部法律责任,以及其它任何形式的惩罚。乙方可以凭借此承诺书向项目所有地的法院提请诉讼判决,甲方及单位自动放弃一切抗辩权利。一、工程名称:唐湘大酒店主楼改造装饰工程

二、工程地点:长沙市万家丽中路三段157号

三、本工程项目总造价 万元,按工程总造价 %支付给乙方为中介劳务费,合计 万元人民币。以实际结算工程量为依据。

四、经双方协商,自项目签订合同,人员进场后支付乙方6万,业主方支付甲方预付款,付乙方前期开支费 万元,余款按业主方每月支付甲方工程款的比例支付给乙方,以竣工验收按实际工程量结算全部付清,乙方的中介费、劳务费不属质保金和经济效益的好坏的限制。

五、发包方和甲方两方是自愿成交签订的正式合同合同签订日起,居间方算完成了居间义务,望业主和甲方双方在合同有效期间应尽所责,依法执行合同,在合同有效期间、居间方(乙方)概不承担甲方与业主的任何技术、矛盾、安全、经济等其他任何纠纷,乙方必须协助甲方资金到位。

七、本居间劳务合同,双方签字盖章押手印后产生法律效力,是不可撤销和更改的,是无条件保证兑现的见索即付凭证,不为企业改制更名或更换法人而受影响,是同该项目有同等寿命,与本项目甲方与业主方的正签合同一样具有同等法律效力,直到上述款项支付完毕后,本承诺才自动失效。七夕,只因有你,总有一些人牵肠挂肚难以忘记,总有一些日子温暖甜蜜最为珍惜

从春夏到秋冬,从陌生到熟悉,虽不能时时联系,却总在特别的日子想起你,七夕快乐,我的朋友。

七夕,只因有你,因为有你,再苦生活也不觉得累,再大的险阻也无所畏,再大的波折也不担忧,再痛的经历也会忘记,因为有你,我就拥有了整个世界,谢谢你出现在我的生命里。

七夕快乐,我的朋友。

七夕,只因有你,相识,是最珍贵的缘分,牵挂,是最真挚的心动,思念,是最美丽的心情,问候,是最动听的语言,在这七夕到来之际,最美的祝福送给你,七夕快乐,我的朋友。

七夕,只因有你,雨点轻敲窗,风吹散了梦想,唯有你的模样依旧在脑海里徜徉,夜深人静时,你占满了心房,舍半生轻狂,半世时光,只为拥有一段和你相处的珍贵情缘,七夕快乐,我的朋友。七夕,只因有你,虽然相距很远,但两颗心却紧紧相连 虽然不常见面,音容笑貌犹如眼前,悄悄的挟一缕情丝,放飞在炎炎夏日 默默的拽一丝牵挂,悬挂在无垠宇宙 静静的捎一声问候,盛开在七夕佳节 七夕快乐,我的朋友。七夕,只因有你,祝福,是一种真实的心意,是一种甘甜的快乐,是一种浪漫的味道,是一种温馨的记忆,是一种美丽的幸福,更是我们情谊永远不变的纽带,七夕快乐,我的朋友。七夕,只因有你,爱是种体会,即使心碎也觉得甜蜜,爱是种感受,即使痛苦也觉得幸福,爱是种缘分,即使分离也觉得快乐,七夕到了,最真诚的祝福送给你,七夕快乐,我的朋友。七夕,只因有你,愿天下有情人终成眷属,愿单身人士找到爱的方向,愿情侣们找到幸福的天堂,愿夫妻找到温暖的避风巷,愿岁月抚平生活的忧伤,愿爱的花瓣轻舞飞扬,

工程居间承诺书 工程项目合作居间承诺书篇五

篇1:居间承诺书

委托融资贷款居间承诺书

致: 先生

公司经由 先生居间工作,获得了符合我本公司所需要条件的资金。现经公司董事会研究决定,给予以下承诺:

1、我公司委托 作为本公司在北京地区的融资代理人,其融资代理行为由本公司承担。

2、我方所获得投入的人民币资金是真实、合法、可移动,符合我所需要的相关条件的;

3、我方同意该笔资金用于 项目或领域行业,并同意建立共管账户对款项进行调配、审核工作

4、同意在首款到帐后,第一时间向您(一次性)支付居间费为此次融资款项总额的1%(净额*)作为中介人居间应得佣金;

* 净额为完税后款额 即1%为税后额 附:承诺人有关证明文件(复印件)

(企业)全称(签字盖章):

法定代表人(签字盖章)):

身份证号码:

2012年 月 日 篇2:居间费支付承诺书

承 诺 书

(支付个人居间费的法律凭证)居间

我()因 项目,现委托你方落实并促成我签协议。根据《中华人民共和国合同法》第426条之有关规定,对居间劳务人员和顾问咨询人员本着有偿服务的原则,我自愿按以下方式向居间人支付居间费:

一、支付金额 。

二、支付方式: 。

三、本《承诺书》 不可撤销、不更改、不受时间限制而失效,不受承诺人签定协议中缔约双方的违约纠纷影响,承诺人对该居间费负有全部的法律责任,居间方不承担任何与协议相关的连带责任,承诺人负有对此《承诺书》保密的义务。

四、此《承诺书》具有劳务合同、居间协议的同等法律效力,为此我如不履行本承诺,居间当事人可向我的协议甲方提出从工程进度款项中扣付居间费给居间人,对此我无异议;或向有管辖权的人民法院提出强制执行等措施,我无条件放弃一切抗辩和反驳的权利。

五、本《承诺书》仅此一份由居间人保存,本《承诺书》或居间人的身份证均可作为向承诺人领取居间费的凭证。 六、本《承诺书》在承诺人签订由居间人促成的协议后生效,居间费结清后失效。

委托方(承诺人): 被承诺人(居间人): 身份证号: 身份证号: 联系电话: 联系电话: 日 篇3:项目居间承诺书

承诺书

【承诺方】:深圳市xxxxx经纪有限公司(以下简称“甲方”)

【受诺方】:赵x(身份证号xxx)(以下简称“乙方”)

【事由】:签定房地产项目的《全程独家策划与营销代理协议》 鉴于乙方在四川省德阳市中江县的由四川xx置业有限责任公司开发的房地产项目xxx城或滨xx城(暂订名)能够协助甲方开展全程独家策划与营销代理销售业务,现甲方向乙方做出以下承诺:

一、经乙方的有效拓展,致使甲方成功签订位于四川省德阳市中江县xx镇xx南路115号、土地面积36654.87㎡、土地使用权证为“xx国用(200x城单)第4x号”的xxxx城(项目暂订名)房地产项目全程独家策划与营销代理协议,甲方将项目策划代理销售所得实际代理销售佣金及或有的溢价分成按比例向乙方支付,作为乙方的项目拓展回报。

二、项目拓展回报支付方式:

1、甲方与项目开发商签定全程独家策划与营销代理协议并且实施代理销售业务,甲方每月与项目开发商按协议约定结算并取得当月销售代理佣金后,甲方将当月佣金总额扣减 5.6%的营业税费后剩余部分的 5 %于三日内向乙方支付。

2、甲方若取得项目溢价分成,则甲方将所获得溢价分成总额扣减5.6%营业税费后剩余部分的 10 %于三日内向乙方支付。

3、乙方所得的上述款项(一项或两项)今后如产生个人所得税费,则由乙方自行负责全额缴纳。

三、本承诺书一式 两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。特此承诺。

承诺方:深圳市xxxx经纪有限公司

日期:2008年3月3日

受诺方确认签收:

篇4:不可撤销居间承诺书

不可撤销居间承诺书

受益方 :张敏 董**郑重承诺如下:

一、根据《中华人民共和国经济共同法》及有关法律规定,对居间的顾问人员,本着有偿服务的原则,本人承诺:自从与**签订银行三方委贷项目合同当日,即按贷款金额的1%作为居间顾问劳动报酬金。该酬金是合理合法的,本人自愿支付。

二、本人支付给受益人的劳动报酬金是税前,本人不承担支付的劳动报酬金的纳税义务,本《不可撤销居间承诺书》受益人所获得的劳动报酬金为一切税前的合法报酬资金,拥有永久性支配和使用权。

三、支付方式以确定能签订银行三方委贷贷款合同为准,我公司一次性将税前劳动报酬金汇入受益人指定公司;逾期按每天5%支付滞纳金。

四、本人对居间费的在资金承担一切经济及法律责任,受益人不承担任何责任,并承诺在任何情况下不收回我公司《不可撤销居间承诺书》。

五、本人提供的身份证、银行对帐单等相关文件真实有效、可查询、可验证,是合法的资产所有者和项目经营者。若因虚假手续而造成的一切法律后果由本人全部承担,与受益人无关。

六、本人对本承诺书保密,不向任何第三方透露我承诺书的内容和信息。

七、本承诺书经过本人盖章、公证处公证后即生效,不可撤销、不可更改、此《不可撤销居间承诺书》可代替合同并具有居间合同的法律效力。

八、签订本项目合同文件后,如本人不履行本承诺,受益人可凭我公司《不可撤消居间承诺书》向本人追索,并可向任何地方的人民法院提起诉讼,本人无条件放弃一切抗辩和反诉权利。

九、如未签订三方委贷贷款合同文件,则本《不可撤消居间承诺书》自动失效。如受益方张敏将相关客户贷款材料通过其他途径送到其他资方处由其他人员再送至本人手里本《不可撤消居间承诺书》也将自动失效

十、本《不可撤消居间承诺书》一式三份,承诺方、受益人、公证处各持一份。 特此承诺!

** :董承诺方(公章).

受益方(签字): 身份证号码:

公证处公证: 篇5:居间承诺书 2 不可撤销的财务顾问费支付承诺书

致: 等先生(以下简称贵方)

公司全体股东一致同意聘请贵方担任融资财务顾问,为我公司的项目发展引进资金。

根据《中华人民共和国经济合同法》第426条及有关法律规定,对顾问咨询人员,本着有偿服务的原则,我本人及我公司全体股东现在以全部的法律和经济责任签署此份《不可撤销的财务顾问费支付承诺书》,并郑重承诺如下: 在完成融资业务的同时(以最终实际进款数额为准),我公司不可撤销的、无条件的同意凭本支付承诺书,即刻向贵方支付与本业务相关的财务顾问费(商务策划、操作督导及金融顾问等费用)。本业务如分批完成,则上述费用分批支付,并实行同台交割。支付金额为融资业务总额五十亿元的百分之一(1%),凭本承诺书按照贵方指定的银行账号或卡号进行分流支付。贵方无需向我公司出具收条或发票。

融资业务费分别向下列账户支付

贵方所支付财务顾问费均为税后数额,凡涉及到的税额由我公司负责缴纳。若涉及税金的法律或经济责任,由我公司全责承担。

若我公司违背本承诺,愿接受下列处治:1、贵方可凭本承诺书依法冻结我公司的银行帐户;2、本承诺书自动转为我公司欠贵方财务顾问费的欠条;3、追回应兑现的财务顾问费并按该费用总额加收每日5‰滞纳金;4、按财务顾问费总额的两倍收取罚金;5、追索期间所产生的一切费用(包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由我公司承担。

公司对上述业务的其他支付承诺不影响本承诺书的效力。本承诺书作为不可撤销不可更改无条件保证兑现的见索即付凭证,并且上述业务一旦成立,本公司放弃对本承诺书所列内容之所有抗辩与申诉权利。本承诺书是我公司全体董事会成员一致的、真实的意思表示,我公司及全体股东以全部的法律责任和经济责任并以法定代表人个

人承担连带的担保责任签署本承诺书。

本承诺书不受企业改制、更名或更换法定代表人、股东变动而影响,具有恒定的法律效力。

本承诺书经我公司及法定代表人签章签字由受益人按约定自填即生效。本承诺书的电子扫描件传真件和本次融资所涉及的相关文件资料的复印件、传真件、电子件、扫描件等,与原件具有同等效力。在. 完成上述承诺事项后自动失效。

本承诺书一式一份(复印件承诺单位保存)由被承诺人保存。有效期自本公司签章之日起至同台成交并交割完毕时止。只此原件有效。

小学少先队组织机构

少先队组织由少先队大队部及各中队组成,其成员包括少先队辅导员、大队长、中队长、小队长、少先队员,为了健全完善我校少先队组织,特制定以下方案: 一、成员的确定

1、大队长由纪律部门、卫生部门、升旗手、鼓号队四个组织各推荐一名优秀学生担任(共四名),该部门就主要由大队长负责部门内的纪律。

2、中、小队长由各班中队公开、公平选举产生,中队长各班一名(共11名),一般由班长担任,也可以根据本班的实际情况另行选举。小队长各班各小组先选举出一名(共8个小组,就8名小队长)然后各班可以根据需要添加小队长几名。

3、在进行班级选举中、小队长时应注意,必须把卫生、纪律部门的检查学生先选举在中、小队长之内,剩余的中、小队长名额由班级其他优秀学生担任。

4、在班级公开、公平选举出中、小队长之后,由班主任老师授予中、小队长标志,大队长由少先队大队部授予大队长标志。 二、成员的职责及任免

1、大、中、小队长属于学校少先队组织,各队长不管是遇见该班的、外班的,不管是否在值勤,只要发现任何人在学校内出现说脏话、乱扔果皮纸屑、追逐打闹、攀爬栏杆、乱写乱画等等一些违纪现象,都可以站出来制止或者报告老师。

2、班主任在各中队要对中、小队长提出具体的责任,如设置管卫生的小队长,管纪律的小队长,管文明礼貌的、管服装整洁的等等,根据你班的需要自行定出若干相应职责,让各位队长清楚自己的职权,有具体可操作的事情去管理,让各位队长成为班主任真正的助手,让学生管理学生。各中队长可以负责全班的任何违纪现象,并负责每天早上检查红领巾与校牌及各小队长标志的佩戴情况。

3、大、中、小队长标志要求各队长必须每天佩戴,以身作则,不得违纪,如有违纪现象,班主任可根据中、小队长的表现撤消该同学中、小队长的职务,另行选举,大队长由纪律、卫生部门及少先队大队部撤消,另行选举。

4、各班中、小队长在管理班级的过程中负责,表现优秀,期末评为少先队部门优秀干部。

工程居间承诺书 工程项目合作居间承诺书篇六

居间费支付承诺书

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》中“行纪合同”和“居间合同”第二十三章第422条、第426条相关法律规定及有偿服务的原则:

一、委托事务及具体要求:

乙方受甲方委托、联系、洽谈并协助签订

工程合同

二、工程期限:从

****年**月**日至

****年**月**日。三、居间费支付方式:

合同成立后工程款进入甲方账户,甲方以签订实际工程总造价的%支付乙方,或总居间费人民币大写,(小写),如工程发包方含税,乙方自行纳税,如工程发包方已完税,乙方就不缴税。居间费按施工进度比例拨付。

四、如甲方不按以上承诺支付乙方居间费,乙方可持本承诺书向建设单位收取居间费用,如甲方不履行本承诺协议,可由乙方指定司法部门仲裁,申请法院执行。

五、本承诺不因甲方法定代表人(委托人)变更或单位名称变更或合同转让,本承诺依然有效。

六、本承诺一式两份,甲、乙双方各执一份。 甲方(盖章):

乙方(签章):

法人或委托代理人(签字):

身份证号:

身份证号:

电话:

电话:

签署地点:

年 月 日

标签:2023年 工程 居间 承诺书 项目合作 六篇