让写作成为一种习惯,小花文档网欢迎您!
当前位置:首页 > 综合范文 > 其他范文

2023年建设工程催款函模板(12篇)

无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

建设工程催款函篇一

公司承建________汽车厂房联合车间工程施工,后将该工程分包给________个人。因________不具备相关资质和施工能力,________以贵公司________项目部的名义与我公司签订了建筑钢结构工程承包合同,将其承包工程中的钢结构系统安装与制作工程分包给我公司合同约定工程造价款为____________元。合同签订后,我公司积极履行合同,目前工程已基本完工。但是贵公司________项目部及________个人未按照合同约定按施工进度将工程款打入我司账户,拖欠工程进度款___________元,造成我公司资金周转困难,拖欠工人工资。时近岁末,工人如果不能及时拿到工资必定引起公愤,势必对贵公司的声誉造成恶劣影响。

公司就拖欠工程款一事多次与贵公司________项目部及________个人协商未果。近日,因贵公司项目部工作人员与我公司驾驶员______发生口角,贵公司工作人员竟邀集社会闲散人员对其殴打,现已被当地公安机关立案处理。故特致函提醒,请贵公司确保我司工作人员人身安全,请贵公司按照合同约定将所欠工程款汇入我司账户。

特此函达!

_____有限公司(签章)

_____年_____月_____日

公司帐户名称:__________

开户银行:__________

帐号:______________

建设工程催款函篇二

致:_______(报告接收单位a),尊敬的______(发包人代表)先生/女士

________(报告接收单位b),尊敬的______(总监理工程师)先生/女士

根据___________________(发包人全称)与我方签订的合同约定,发包人应于______年___月___日(发包人确认计量结果后第14天)前向我单位支付第___期(或_____年____月份)的工程进度款人民币_________元整,但我方至今尚未收到该工程进度款,也未就进度款支付事宜与我方一起协商;或:

我方已于______年___月___日递交了(发文编号为:__________)的第___期(或_____年____月份)《已完工程量计量报告》及其资料。但至今我方尚未收到发包人关于对该报告批准或确认的书面文件,也没有收到发包人有关对该报告提出意见的有关书面文件,也未就价款支付事宜与我方一起协商。

根据双方合同第25.2条之内容“工程师收到承包人报告后7天内未进行计量,从第8天起,承包人报告中开列的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据”、第26.1条“在确认计量结果后14天内,发包人应向承包人支付工程款(进度款)”及第26.4条“发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任”的约定,从即日起发包人应依据合同专用条款第35条的约定须承担__________元/天的违约责任,我方保留停止施工的权利。

根据约定及上述相关报告中的内容,提请你们敦促相关业务人员,按合同约定尽快支付工程进度款。

特此函告。

附:编号为_______的《已完工程量计量报告》一份。

项目经理:__________(签字)

___________项目部(章)

____年___月___日

建设工程催款函篇三

公司

因贵公司拖欠货款一事,张晔律师依法接受 公司的委托,为其清收货款,现致函如下:

公司与 有限公司签订《 合同》,依照双方约定,贵公司理应在 年 月 日前结清全部工程款项共计: 元,但贵公司并未按约定履行付款义务, 公司多次催要货款,至今贵公司仍拖欠余款 元以及所产生的违约金 元。承办律师依法敦促贵公司见函后于 年 月 日前履行还款义务,否则承办律师将根据的 公司委托通过司法途径追究贵公司的付款责任与违约责任。特此函告。

顺致商祺!

建合建律师事务所

承办律师

电 话:

x年7月1日

建设工程催款函篇四

一、我司于x年2月11日与贵司签订了《建筑钢结构制作安装合同》,由我司承建贵司工业园机加工车间、铸造车间钢结构工程。合同暂定价为陆佰陆拾玖万元,合同总工期为85天,机加工和铸造车间施工工期分别为45天。

二、根据合同有关约定,我司按时对施工图进行了会审。机加工车间于x年5月23日开工,于x年6月11日完成中间结构验收,经贵司工期顺延签证后于x年8月10日完工,8月18日进行了竣工验收。铸造车间于x年8月25日开工,现除屋面部分面板外也已经基本完工。

三、 根据合同第十三条“工程价款的支付与结算”,贵司应在合同生效后五日内支付我司合同总价的15%预付款,施工图会审确定后三日内,支付我司合同总价的15%,钢结构主构件进场后三日内,支付我司合同总价的25%进度款。围护材料开始进场后三日内,支付我司合同总价的25%,钢结构施工完工后五日内,支付我司合同总价的10%进度款。钢结构工程验收合格后七日内支付我司除保修金外的余款。截至目前为止,我司机加工车间已经竣工验收,贵司应支付至除保修金40万元外的合同价款,计629万元。

而到目前为止,贵司仅支付了410.35万元,尚欠218.65万元未支付给我司。后追加的合同款和最终决算金额由于未进行决算,目前暂时还未计算在内。贵司延期付款已经超过30天,按合同第十四条“奖励和违约责任”有关约定内容,贵司应按未付款的万分之五/日支付违约金,工期予以顺延。

四、为确保工程顺利完成,我司现根据合同第十三条第一款第9项赋予的权利催告贵司,在接到本函件后7日内支付我司上述欠款。逾期我司将按合同第十三条第一款第9项以及合同第十四条有关内容,对工程予以停工,工期予以顺延,同时保留追究贵司违约责任、解除合同等权利。

钢构有限公司

x年9月23日

建设工程催款函篇五

致:_______有限公司

现就贵司拖欠我司《_______________土建及附属配套工程》工程预付款一事向贵司致函如下:

____年____月____日,贵司与我司签订了《______________土建及附属配套工程项目》,双方约定,贵司曾于____年____月____日支付了合同总价的%预付款(元),我公司在____年____月____日以将银行保函呈交贵公司,至今我公司账户上未收到贵公司承诺的工程预付款。

鉴于双方的合作关系较好,现特致函请贵公司于____年____月____日前将所欠的工程预付款款项支付我公司

此致:贵司

商祺!

_________有限公司

____年____月____日

建设工程催款函篇六

工程款项有关事宜致函如下:

一、我司于x年2月11日与贵司签订了《建筑钢结构制作安装合同》,由我司承建贵司工业园机加工车间、铸造车间钢结构工程。合同暂定价为陆佰陆拾玖万元,合同总工期为85天,机加工和铸造车间施工工期分别为45天。

二、根据合同有关约定,我司按时对施工图进行了会审。机加工车间于x年5月23日开工,于x年6月11日完成中间结构验收,经贵司工期顺延签证后于x年8月10日完工,8月18日进行了竣工验收。铸造车间于x年8月25日开工,现除屋面部分面板外也已经基本完工。

三、 根据合同第十三条“工程价款的支付与结算”,贵司应在合同生效后五日内支付我司合同总价的15%预付款,施工图会审确定后三日内,支付我司合同总价的15%,钢结构主构件进场后三日内,支付我司合同总价的25%进度款。围护材料开始进场后三日内,支付我司合同总价的25%,钢结构施工完工后五日内,支付我司合同总价的10%进度款。钢结构工程验收合格后七日内支付我司除保修金外的余款。截至目前为止,我司机加工车间已经竣工验收,贵司应支付至除保修金40万元外的合同价款,计629万元。

而到目前为止,贵司仅支付了410.35万元,尚欠218.65万元未支付给我司。后追加的合同款和最终决算金额由于未进行决算,目前暂时还未计算在内。贵司延期付款已经超过30天,按合同第十四条“奖励和违约责任”有关约定内容,贵司应按未付款的万分之五/日支付违约金,工期予以顺延。

四、为确保工程顺利完成,我司现根据合同第十三条第一款第9项赋予的权利催告贵司,在接到本函件后7日内支付我司上述欠款。逾期我司将按合同第十三条第一款第9项以及合同第十四条有关内容,对工程予以停工,工期予以顺延,同时保留追究贵司违约责任、解除合同等权利。

钢构有限公司

x年9月23日

建设工程催款函篇七

现就贵司拖欠我司 装修工程款一事向贵司致函如下:

年月日,贵司与我司签订了《北京市装饰装修工程施工合同》,双方约定,贵司应于 年 月 日支付我司工程预付款 元, 贵司也曾于 年 月 日支付了预付款,余款于 月 日之前付清.但从 年 月 日后,贵司便未再按约定支付分文,现累计已欠 元.显已违约。

鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于 年 月 日前将所欠款项支付我司. 如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。

此致

敬礼

工程股份有限公司

年 月 日

建设工程催款函篇八

尊敬的校友们:

你们好!

时光荏苒,岁月如梭。转眼间,xx大学建校70周年校庆即将到来,在母校70华诞来临之际,xx大学音乐学院党政携全院师生员工向一直关心、关注、支持音乐学院建设与发展的广大校友们致以衷心地感谢和诚挚的敬意。正因为有你们对母校的关心、关注、支持才有音乐学院发展的今天,音乐学院因你们而骄傲和自豪!

华中科技大学校长李培根说过,“母校是你一天骂它八遍,却不许别人骂的地方。”这充分说明你们与母校永远心心相印,息息相关。如今你们都在祖国的大江南北、各个省(市)、各条战线上学习、工作和生活,都为祖国的建设与发展贡献力量。你们虽然从事不同的行业,但你们的母校时刻都在关心着你们,就象母亲关心自己的子女一样,因为你们是音乐学院的品牌,音乐学院是你们的商标!

xx大学音乐学院经过近五十年的建设与发展取得了长足的进步和发展,成绩的取得凝聚了几代音乐人的心血与付出与众多校友的关爱和支持,才使xx大学音乐学院发展成为省内知名、东北三省有一定影响力的音乐院校。如今的音乐学院已拥有音乐与舞蹈学一级学科硕士点1个,研究生学科教学(音乐教育)二级硕士点1个,学院教职工总数128人,本科生1060人,在读研究生59人。

随着社会的发展,高等教育体制和机制发生了重大变革,音乐学院发展建设也面临着转型和升级,如何立于不败之地,是进是退已别无选择,这就需要广大校友们要继续关心母校的发展、关注母校的发展、支持母校的发展!

xx大学位于中西部欠发达地区,受地理位置偏远、区域经济发展水平迟缓、财力物力投入不足、人才劳动力流失等诸多因素的影响,也是全院教职员工关心和关注的问题。衷心地希望广大校友们,多宣传xx大学、多宣传xx大学音乐学院;希望你们成为母校前进路上宣传兵和助推器,多为母校献爱心,多为母校做贡献!

母校会不断深化教育管理体制改革,不断提高教育教学质量,努力为社会培养需要的应用型、创新型人才,让我们共同努力,为使xx大学、xx大学音乐学院这艘战舰继续扬帆远航而共同努力奋斗!

衷心地感谢校友们对学校、学院的关心与支持,你们关注是母校进前的动力!

衷心地祝愿校友们家庭和睦!身体健康!事业顺达!幸福吉祥!

xx大学音乐学院

20xx年4月22日

建设工程催款函篇九

----单位:

现就贵单位拖欠我单位工程款之事郑重致函如下:

1、关于贵单位拖欠我单位工程款的事实:

贵单位与我单位于年月日签订施工合同,我单位承建贵单位的工程,工程于年月日开工,年月日通过竣工验收,并于年月日办理完竣工结算,结算金额为:。至年月日贵单位已支付我单位工程款,贵单位尚欠我单位工程款。

二、贵单位必须履行合同义务,清偿上述欠款。

根据我们双方签订的合同专用条款的第条在工程验收合格并办理决算审计后月内付款至,余款保修期满付清的规定,贵单位必须履行合同义务,清偿上述工程款,我单位要求贵单位在7个工作日内复函我单位,并明确今年月日前上述欠款付到我单位帐上。否则我们将保留以法律手段追偿贵方违约责任的权利。

特此函告。

五局土木公司(合同中我单位的名称

建设工程催款函篇十

x公司:

于x年x月x日为止,我公司已为贵公司安装了,货款金额计 万元,发票编号为 。可能由于贵方业务过于繁忙,以致忽略承付。故特致函提醒,请即进行结算。如有特殊情况,请即与我公司 联系,手机: 邮编: 地址:。

特此函达

公司帐户名称:

开 户 银 行:

帐 号:

建设工程催款函篇十一

即将走向战场的战士们:

高考就在眼前,为高考长跑了三年的你们,我想对你们说:要肯定自己,超越自己,创造自己,要心中伴着信念,带着希望,迈向辉煌!

此时不搏何时搏,幸福在于拼搏,享受在于拼搏。拼什么?拼效率,有了效率才会有成功;拼心态,愉悦的心态激活大脑的思维;拼意志,顽强的毅力不畏惧任何失败;拼潜力,人们往往会被自己巨大的潜力惊得目瞪口呆。

有了顽强毅力就不畏惧任何失败。学习需要顽强的毅力,在学习中,努力永远是最可靠的一条。努力的成效,并非某一天就可以看到的,而是需要积累,积累,再积累,只有做好量变才能达到质变。量变的过程是很枯燥,很乏味,甚至可以说是种折磨,有了不怕这些失败的毅力,才能更好的战胜高考。

有了高效率才能更快的走向成功。学习,需要技巧。需要讲究策略,要善于从老师和其他同学的经验中总结学习方法,并且要结合自己学习的具体情况,只有你自己摸索出来的,才会是最适合你的,并且可以取得最大效果。

有了好的心态才有更灵活的思维。首先要学会开朗起来。开朗,会让你觉得世界的一切都会美好起来,会让你暂时的挫折变得渺小,变得不足以让你气馁。然后要学会放宽心,千万不要总是纠结于自己过去的某些小错误上,要记住,关键的是之后如何去做。

有了好的心态才有更灵活的思维。首先要学会开朗起来。开朗,会让你觉得世界的一切都会美好起来,会让你暂时的挫折变得渺小,变得不足以让你气馁。然后要学会放宽心,千万不要总是纠结于自己过去的某些小错误上,要记住,关键的是之后如何去做。

人们往往会被自己巨大的潜力惊得目瞪口呆。无论你现在处于什么位置,只要马上行动起来,就不会晚。就算高考就在明天,变数也是很大的,因为,有很多不定因素的存在。所以,谁都不能放弃,放弃的结果等于零,而努力,却可以创造出无限。

花季少年,初生牛犊,指点江山,激扬文字,敢与天公试比高。年轻是我们的资本,成功是我们的追求,奋斗不止是我们的宣言,愈挫愈勇是我们的气魄。要相信,自己能行!只要自己相信,一切皆有可能!

平凡的生活定会在我们的手中编织出绚丽缤纷的图案,有限的人生定会在我们的不懈追求中走向永恒。无论还有多少日子,只要心怀梦想,努力拼搏,定会让飞翔的梦在六月张开翅膀,让雄心与智慧在六月闪光。我们将带着从容的微笑,去赢得志在必得的辉煌。

建设工程催款函篇十二

答 辩 状

答辩人 财产保险股份有限公司莆田市中心支公司(以下简称保险公司),住所地莆田市荔城区东圳东路358号邮政大楼6层。

负责人,总经理。

委托代理人李,福建聚华律师事务所律师。

答辩人就原告诉答辩人等机动车交通事故责任纠纷一案,答辩如下:

一、原告起诉已经超过一年诉讼时效期间,请求法院依法驳回原告的诉讼请求。主要理由如下:原告于年月日发生交通事故,于年月日治疗终结并出院,但其于x年月日才向法院起诉要求赔偿,明显已经超过民法通则规定的身体受到伤害要求赔偿的1年诉讼时效期间,故请法院依法驳回原告的诉讼请求。

二、退一步说,即使法院最终认定被告保险公司应当承担赔偿责任,那么被告二、被告三、被告四应当提供肇事车辆闽号车行驶证、肇事驾驶员驾驶证,以证实肇事车辆在事故发生时年检合格、具备上路行驶的条件以及肇事驾驶员准驾相符,否则保险公司不承担赔偿责任。除此之外,被告二、被告三、被告四还应当提供本案肇事车辆完整的保险单,否则保险公司同样不承担赔偿责任。

三、在被告二、被告三、被告四依法提供上述合法、有效证件并证实在答辩人处投保的情况下,对于原告的合理经济损失,保险公司依法在交强险赔偿限额内承担赔偿责任。对于商业险部分,因被告四在本次事故中负次要责任,故超过交强险部分答辩人也只按保险合同约定承担30%的赔偿责任。另外,本案除原告外,还造成车驾驶员陈交强险及商业险赔偿限额应当预留相应份额给案外人 四、原告为村居民,各项赔偿项目应当按照农村居民标准计算。

五、原告诉求的赔偿项目和金额,部分不实,部分无据,不合理的部分请法院依法予以驳回。

1.医疗费:(1)应以正式的医疗票据为准,并结合相关的费用清单、门诊及住院病历等予以认定,剔除与事故所致损伤无关的费用;(2)按照合同约定,医疗费中的非医保费用亦不属于保险公司理赔范围,非医保部分费用经鉴定为9557.89元,故非医保费用9557.89元应予以扣除。

2.误工费:(1)原告未提供证据证明其实际误工损失及所处行业,故误工标准应当按照88.74元/天计算;(2)原告无法证明其连续误工,其诉求误工总天数411天明显偏高,应当按照原告的实际住院天数计算误工损失。

3.护理费:诉求偏高,应当按照88.74元/天的标准计算,护理天数为原告实际住院天数。

4交通费:没有提供任何交通票据,系无据主张,应当不予支持。

5.住院伙食补助费:应当按照10元/天的标准计算,基数为原告实际住院天数。

6营养费:诉求金额明显偏高,应当依法就低认定。

7鉴定费:按保险条款约定,鉴定费不属于保险公司理赔项目,且其中58的收款收据不是正式凭证,应予剔除,故该鉴定费不应由保险公司承担。

8.残疾赔偿金:计算方式错误,原告为农村居民,其赔偿标准应当按照11184.2元/年的标准计算。

9.被抚养费生活费:并无证据显示原告丧失劳动能力,主张该费用缺乏法律依据;退一步说,计算方式错误,即便法院支持原告的该主张,应当按照8151.2元/年的标准计算。

10.精神损害抚慰金:原告在明知闽b62928号车驾驶员陈金辉饮酒驾驶的情况下,乘坐其驾驶的车辆,自身存在较大过错,诉求金额明显偏高,请法院酌情就低认定。

综上所述,答辩人认为,原告起诉已经超过一年诉讼时效期间,请法院依法驳回原告的诉讼请求。退一步说,原告诉求的赔偿项目和金额,部分不实,部分无据,请法庭依法予以驳回。

以上答辩意见,请予充分考虑并采纳为盼。

答辩人:财产保险股份有限公司莆田市中心支公司

二0xx年月日

标签:2023年 建设工程 催款 模板 12篇